导读：你好，这个问题我来回答。在职场摸爬滚打十多年，也辞职过几次来说说我的感受。辞职对于职场人来说是一件极其平常的事情，但混迹于职场的人，谁不希望稳定？就像民营企业的辞职率要高于国有企业的辞职率一样，但凡事无绝对。大部分的辞职属于无奈的选择，只有
你好，这个问题我来回答。在职场摸爬滚打十多年，也辞职过几次来说说我的感受。
辞职对于职场人来说是一件极其平常的事情，但混迹于职场的人，谁不希望稳定？就像民营企业的辞职率要高于国有企业的辞职率一样，但凡事无绝对。大部分的辞职属于无奈的选择，只有一小部分的辞职属于另找工作。
倘若早就处于被动局面，仍在将就维持，迟早也会迈入辞职之途。有的公司是人破人亡，有的公司辞职常常，每一个人的情况不一样，辞职的原因也各式各样，但遇到这类情况，辞职只是时间问题。
刚入初入职场人员基本上都不在乎多活，关键是多挣钱，当化合物做到后，心态也是一个尤为重要的因素，在一个每日压迫感本身的标准中，心态也会渐渐地变更。
钱，活，心态，有二种可以保证做到，很多人还在再次承受，但倘若三样都不能做到，还不辞而别，那就是在盲目跟风消费本身的时间。
刚入初入职场中的绝大多数人都希望可以升职加薪，这也是对今后的一种希望，也是行动的力量源动力，倘若连希望都看不到，那麼就没必要再待起来了。
每一个人内心都是会有一个满腔热血，都希望本身能立在顶峰，虽然并并不是每一个人都能获得成功，至少依据努力能看到希望。为了那一个未来的希望，你可以量力而为，但倘若那一个希望不容易有，好似判处了无期，很多人会选择摆脱这一无形之中的牢笼，找寻本身的希望。
当初辞职是因为感觉没有升职的空间，工资又低，公司的老板只会画饼，没有一件实现的，所以我选择了辞职，
毕竟当时一个人在外面，就小多多的挣钱，在一个没有前途的公司，就会让自己显得很迷茫，犹豫不决，不知道自己到底应该留下还是辞职。
但是当你辞职信交上去的那一刻，反而有种释然，感觉自己的心定了，没有那种犹犹豫豫的心态，当然了，还是有一点点的不舍，不是因为公司，是舍不得相处久得同事。
辞职后的我脱离了公司，说实在话，也有点惆怅，但是，既然不安心，就要有承担冒险代价的勇气，既然已经迈开了这只脚，前方的路就要想办法走好。
南京旅游景点排名前十的为明孝陵（梅花山）、夫子庙、中山陵、玄武湖、总统府、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆、南京博物院、牛首山、红山森林动物园、灵谷景区，具体介绍如下：
1、明孝陵（梅花山）：明孝陵坐落在南京市紫金山南麓独龙阜玩珠峰下，东毗中山陵，南临梅花山，是南京更大的帝王陵墓，亦是中国古代更大的帝王陵寝之一。
2、夫子庙：夫子庙是一组规模宏大的古建筑群，是供奉和祭祀孔子的地方，中国四大文庙之一。位于秦淮河北岸的贡院街旁。 夫子庙，始建于东晋成帝司马衍咸康三年(337年)，根据王导提议“治国以培育人才为重”，立太学于秦淮河南岸。
3、中山陵：中山陵位于南京市玄武区紫金山南麓钟山风景区内，是中国近代伟大的民主革命先行者孙中山先生的陵寝，及其附属纪念建筑群，面积8万余平方米。
4、玄武湖：玄武湖古名桑泊,中国更大的皇家园林湖泊，当代仅存的江南皇家园林 位于南京城中，紫金山脚下的国家级风景区，至今已有一千五百多年的历史。
5、总统府：坐落于古城南京的原国民 *** 总统府，是一座有六百多年历史的历史建筑遗存。现在已成为中国更大的近代史博物馆。 园中亭台楼阁，古木叠障，是典型的徽派江南古典园林。
6、侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆：侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆位于原日军大屠杀遗址之一的万人坑，是一处以史料文物、建筑、雕塑、影视等综合手法，全面展示“南京大屠杀”惨案的专史陈列馆。
7、南京博物院：南京博物院坐落于紫金山南麓、中山门内北侧，是中国最早创建的博物馆之一。1933年筹建，1948年建成，主殿模仿天津独乐寺山门的模样。
8、牛首山：牛首山又名天阙山，是金陵四大名胜之一，因山顶东西双峰形似牛头双角而得名。一座牛首山，半部南京史。
9、红山森林动物园：红山森林动物园由南京玄武湖动物园迁移到此而建。现已建成小红山鸟类区、大红山猛兽区、放牛山食草动物和灵长动物三大展区,39个设计新颖的动物场馆依山营建，错落山间。
10、灵谷景区：灵谷景区位于中山陵以东约一公里处的灵谷景区，原为明朝“天下之一禅林”灵谷寺所在地，景区内汇集了六朝时期名僧宝志（即济公和尚原型）的墓塔。
扩展资料：
南京景点介绍：
南京号称“六朝古都”，“十朝都会”，历代有很多政权在这里定都，因此一直是江南最重要的政治、文化中心，文物古迹星罗棋布，自然风光优美迷人。
南京人文景点集中在主城区的玄武、秦淮等区，其中环玄武湖，秦淮河沿岸以及夫子庙三大区域是景点最集中的地方。东郊的钟山风景区和北部的燕子矶则分别以山岭和江景取胜。
-南京旅游攻略
-明孝陵
-南京夫子庙
加特价房粉丝群
疫情之下，各行各业或多或少都受到了影响，连高考都推迟了一个月，楼市也不例外，出现了延期交房的问题。这对于满怀期待等着收房的业主来说，心情无非是跌到谷底。
许多人被这突如其来的变化打乱了原有一切计划，比如入学、装修、搬家、房租等尤其是新站的刚需小青年们，有很多是想要拿来做婚房的，却摊上这么个事。
那么延期交付是否合法是否涉及赔偿延期多久是合理范围
1河南之前没有明确延期天数
疫情初期，全国范围内，多地 *** 出台政策，强调房地产市场不能如期交付的项目可以顺延。其中，沈阳明确对于受疫情影响造成延期交付房屋的，不作为违约责任，给予2个月延期。武汉原则上开发商顺延交付时间最长不超过3个月。
2月19日，河南省住房和城乡建设厅等七部门也联合印发《关于应对新冠肺炎疫情影响防范和 化解房地产市场风险的若干意见》，但没有明确给出免责天数:
这一操作意味着未售的商品房建设进度停滞，工程进度达不到销售标准，大部分楼盘会推迟上市;已售的在建商品房建设进度停滞，尤其是上半年将交付的楼盘，会产生较大影响。
因此，开发商在顺延期内，不需要赔偿违约金，此行为是合法的。那最长能顺延多久
12月16日，河南省高院对外通报10起涉疫情房地产典型案例，用以对全省法院统一此类纠纷裁判尺度。
2郑州业主间流传的延期天数
因为之前河南并没有明确延期天数
在郑州业主中间流传着多个“争议天数”:
20天、25天、31天、35天、54天
20天
2月14日，郑州市新冠肺炎疫情防控领导小组办公室通告(第16号)，航空港、经开区、高新区、巩义市、登封市、新密市、荥阳市、新郑市、中牟县、上街区所辖区域属于疫情轻微地区。区域内符合复工复产条件的企业，在严格落实防疫防控的前提下，即日起，不分时段、不分类型，全面复工、应复尽复(负面清单除外)。
据此，从1月25日至2月13日，郑州这几个区域的楼盘逾期交付只有20天免责。
25天
2月19日，第20号通告增加金水、二七、中原、管城、惠济及郑东新区为疫情轻微地区。
据此，从1月25日至2月18日，郑州这几个区域的楼盘逾期交付有25天免责。
31天
2月25日起，郑州售楼部开始有序开放，每天接待客户 依照一级响应天数，楼盘逾期交付54天免责。
不过，业主们认为，疫情管控是一个动态过程，相关部门在一级响应结束之前，已经给出多个适合复工复产的时间点，开发商的免责天数应依据下面这些时间点来客观确定。
楼盘交付逾期，到底多少天免责貌似这几个天数都有道理。不过，河南高院发布涉新冠肺炎疫情房地产纠纷十大典型案例，所支持的开发商无责天数和以上都不一样:55天
3典型案例具有指导意义
12月16日，河南省高院对外通报10起涉疫情房地产典型案例，筛选出十起涉疫情房地产纠纷典型案例向社会发布，以期积极回应群众期盼和企业需求，并对全省法院统一此类纠纷裁判尺度，发挥积极的指导作用。
拿通报的10起案例来说，分别具有以下特点:
“协商求同”“平衡保护”。以调解方式结案的案例贯彻“协商求同”及“平衡保护”的原则，引导当事人和衷共济、共克时艰，采取减少租金、顺延还款、提供担保等多种方式灵活解决纠纷。既保护了人民群众的合法权益，也给企业回流资金留下了缓冲空间，可以实现双方利益的更大化。
根据公平原则依法调整租金。维持租赁市场的活力就是维护稳定的就业环境，中小微企业及个体工商户作为活跃的市场主体，提供了大量就业岗位。疫情管控期间，部分租户收入锐减，高额租金导致生活压力骤增。部分典型案例根据公平原则依法调整租金，体现了对受疫情影响的人民群众的人文关怀。
优化法治营商“软”环境。可持续发展是市场经济主体的“稳定器”。为防止出现“判一个案件，倒一个企业”的情况，河南高院坚持慎用查封措施，合理确定企业责任，慎重解除合同，以企业生存为底线，优化法治营商“软”环境，为经济复苏提供保障。
统一裁判尺度。良好的司法裁判具有稳定预期和积极引导的多重功能，典型案例秉持“妥善化解疫情影响，为营商环境保驾护航”的理念，充分发挥司法裁判的规范、引导功能，推动形成公平、开放、透明的市场规则。
繁简分流快审快执。更高人民法院于今年初正式启动民事诉讼程序繁简分流改革试点，推进案件繁简分流，轻重分离，快慢分道。房屋租赁关系、商品房买卖数额小、数量多，法律关系简单，可复制性强，典型案例多采取小额诉讼简易程序，为全面提升办案效率注入新动力。
河南高院公布的“典型案例”中，案例五涉及楼盘交付逾期免责天数问题:新冠疫情系不可抗力，客观上影响了施工工期，应扣除55天，上述应扣除天数为169天，超出陈某主张逾期交房的150天，因此河南省某房地产公司并不构成违约，遂判决驳回陈某诉讼请求，判决作出后陈某未提出上诉。
通常，“典型案例”对全省法院统一此类纠纷裁判尺度具指导意义。可以预见，河南各地法院今后一段时间遇到类似案件，就会以55天为标准。
另外，我们都知道，延期不可怕，怕的是开发商为了交房赶时间罔顾房屋的质量，敷衍了事，最后交付的住宅品质不过关，业主们只能不停 *** 。因此业主可与地产商积极沟通，重新合理制定各项交付节点，同时必要时也需要密切联系监理单位，需要他们来履行项目疫情防控各项措施，落实监理责任。
正弘智空间吉屋售楼营销中心 *** 是：4006581350转86666。
装修情况：毛坯。
正弘智空间，双塔复合商务，花园路全新名片。正弘智空间作为正弘城之后的又一商业作品，集情景商业街区、灵动办公空间于一体，规划包含A&B双塔，其中1-2层为商业，3-12层为写字楼，以及一栋3层独立商业；配置精奢大堂、LOW-E幕墙、生态露台等，以新型时尚商务的内核，塑造花园路商务新名片正弘智空间开放式情景商街，建面约38-356_街区商铺，通过外部开放式连梯打造双首层立体商业，让人流自然流动，增强客源共享，保障联动经营和稳定收益。正弘智空间写字楼整体约80-270_左右标准单元，可依企业发展情况打造灵活百变的使用空间，高阶配置、精细服务，焕新北城商务。精端奢配时代商务封面约9米挑高大堂礼遇尊贵设置接待台等多项服务，为客户提供尊崇的商务仪式感。约4米奢宽廊道艺术空间奢宽尺度，宽敞明亮，视野通透，带来尊荣奢华的办公体验。4部分栋电梯高效办公AB塔楼进行分栋电梯设置，每栋均有4部电梯，提升办公效率。400余智能车位无感出入全地下车位，采用一卡通智能停车管理系统，实现不停车进出。VRV空调系统人本关怀科技赋能，独立开关控制，降低企业商务成本，满足个性需求。LOW-E玻璃镜幕质感商务光感玻璃幕墙，黄金麻框架骨骼，时尚美观极具现代商务气息。生态露台绿色办公连接AB塔楼的裙楼部分，打造一方生态露台，形成绿色互动体验。正弘物业服务正弘物业，国家一级资质物业管理企业，为企业办公提供良好的软件保障。
正弘智空间位于：惠济花园路英才街交汇处。
容积率：349。
绿化率：25%。
物业类型：商业-写字楼。
产权：标准写字楼40年。
:正弘智空间更多详细资料。
郑州市惠济一中育人环境优雅，文化氛围浓郁，校园四季常青，是个不错的学校。
郑州市惠济区之一初级中学， 学校占地31亩。鲜花簇锦，绿树成荫，清洁优美。学校现有36个教学班，在校学生总数达2500余名。
教职工135名，学历达标率百分之百。其中，本科以上学历占80%，高级以上职称教师39人。全国优秀教师1人，省学科带头人6人，市骨干教师16人，惠济区名师9人，十佳教师6人。
学校占地31亩。育人环境优雅，文化氛围浓郁，校园四季常青，鲜花簇锦，绿树成荫，清洁优美。学校现有36个教学班，在校学生总数达2500余名。教职工135名，学历达标率百分之百。其中，本科以上学历占80%，高级以上职称教师39人。
全国优秀教师1人，省学科带头人6人，市骨干教师16人，惠济区名师9人，十佳教师6人。每个教室都安装有多媒体教学设备和冷暖空调，有可容纳1200人住宿的学生公寓及宽敞明亮的就餐大厅，学校力求以一流的环境，一流的师资为学生服务，为社会服务。
近年来，惠济一中在耿凤菊校长的带领下，秉承“为每个学生提供一生都值得回忆的优质初中教育”的办学理念，锐意进取，克难攻坚，硕果累累。
-郑州市惠济区之一初级中学
