装饰工程初验后,甲方即不竣工验收也不结算怎么办

装修宝典010

装饰工程初验后,甲方即不竣工验收也不结算怎么办,第1张

装饰工程初验后,甲方即不竣工验收也不结算怎么办
导读:需要根据双方合同约定判断建设单位不组织验收也不结算是否违约;建设单位让你找物业办理移交是错误的。由于建筑设计专业性强,如果对方拒绝竣工验收,那么对你们是非常不利的,因此先应当审查自己的工程资料等是否完备,证据是否充足,再者更好是能调取业主建

需要根据双方合同约定判断建设单位不组织验收也不结算是否违约;建设单位让你找物业办理移交是错误的。

由于建筑设计专业性强,如果对方拒绝竣工验收,那么对你们是非常不利的,因此先应当审查自己的工程资料等是否完备,证据是否充足,再者更好是能调取业主建设单位拒绝验收的书面证据。这样在诉讼中就对贵公司极为有利了,证据不足,冒然起诉,在建筑诉讼中施工方是非常被动的。 一般根据我们的经验,这类案件其实并不复杂。竣工验收的义务是业主的,如果已经交付使用,物业已经接受那么实际上对方已经应当给你们支付工程款了。再者,博物馆项目是否是 *** 工程呢?如果是 *** 资金投资,根据我的经验,一般是需要财政审计部门审计的?是否做了审计?审计结果如何?如果没有审计,则看你们合同的约定,需要审计的也需要等待审计结果再提诉讼,当然如果对方拒绝验收导致无法审计的除外。 建筑工程诉讼较为复杂,建议你更好当面咨询律师,我们律所有免费的建筑工程法律风险预防资料免费发放,如果你需要可联系我索取,供你们 *** 参考。先给你如下资料供参考:希望我的答复帮助你,具体细节可 *** 咨询本律师,博客及空间里有关于此类问题的法律资料供您免费查询参考。 对竣工日期有争议怎么办? 工程竣工日期对于工程施工方来讲,具有特殊意义,不仅是施工方主要义务完结的标志,更重要的是标志施工方可以要求业主建设单位结算并支付工程款。 确定竣工的日期基本遵循以下原则:1、对于合同中有约定竣工日期的,应以合同约定为准;2、如另行协议将工期顺延的,应以重新确定的竣工日期为准;3、因发包人原因延误工期的,应当将延误的合理时间在工期中扣除,然后在此基础上确定工程应当竣工的日期;4、建设工程竣工前,当事人对工程质量发生争议,工程质量经鉴定合格的,鉴定期间为顺延工期期间,在此基础上再确定应当竣工日期;5、因不可抗力导致工期延误的,在不可抗力消除后,工期应顺延,在此基础上确定竣工日期。 但是,在建筑纠纷中,常常存在发包人业主拒不验收接受工程,或者发包人未经竣工验收或验收未通过就擅自使用了工程的情况,导致工程款无法计算起付日期。对此从有利于承包人角度讲,法律作了如下规定:1、建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期;2、承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣工日期;3、建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。<br/><p>更多房产知识,点击左下角“楼盘网”楼盘网,为爱找个家</p>

1、协商解决:与承包商或装修公司协商,尽量达成双方都能接受的解决方案。例如,可以要求先结清原来的欠款,再进行二次装修;或者另外商定分期付款的方式。

2、资金监管:将支付款项交由第三方资金监管机构管理,以确保装修公司在完成工程前无法取走全部款项。这可以减少风险,但需要支付额外的费用。

3、法律 *** :如果双方无法协商解决纠纷,可以寻求法律途径解决争议。例如,可以起诉装修公司违反合同条款,并通过法院判决强制其履行合同义务。

算一算你家装修要花多少钱

属于违法,装修公司跟施工人在施工前期都有签订合同的,如果施工人员施完工,装修公司拒付装修款,施工人员可通过正常途径 *** ,如报警或到法院起诉。反之如果施工人员采用极端方式,如砸墙毁物的,是不行的,房东可收集相关证据起诉施工人员的,有理都变无理了。

*** 是指个人或群体的合法利益要得到妥善维护, *** 范围包括人身损害、土地纠纷、医疗事故等等。可进行政或司法诉讼。

根据我国产品质量法第31条规定,如果因为产品有缺馅对他人造成损害的,受害方可向产品的生产方索赔。也可向销售方赔偿。

房子装修完,业主疑似赖账不付钱,施工工人采取暴力的方式解决问题,一气之下毁坏掉房主家的装修,这是属于损害他人财物的行为,触犯法律规定,会受到相应现在是法治社会,建议大家遇到任何事,都不要莽撞,利用法律武器才能保护好自己的。此外如果房主即使对家中装修不满意,也要好好沟通,防止事态恶化,给双方都带来麻烦。

输入面积,免费获取装修报价

输入面积,免费获取装修报价

法律分析:没有签订合同,也可以走法律程序,可以先收集证据,进行双方协商,协商不会成的话,可以上诉到人民法院,法院维护你的合法权利。

法律依据:《中华人民共和国劳动合同法》

第三条 订立劳动合同,应当遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。依法订立的劳动合同具有约束力,用人单位与劳动者应当履行劳动合同约定的义务。

第十条 建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同。用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。

第三十六条 用人单位与劳动者协商一致,可以解除劳动合同。

法律分析:不可以的,可以到法院起诉,申请财产保全,查封装修的房产,主张支付工程款。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十六条 以暴力、威胁手段,实施下列行为之一,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节特别严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)强买强卖商品的;

(二)强迫他人提供或者接受服务的;

(三)强迫他人参与或者退出投标、拍卖的;

(四)强迫他人 *** 或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产的;

(五)强迫他人参与或者退出特定的经营活动的。

正规的装修公司一般都会把工程尾款(一般为5%)留在客户手上作为保证金,因为正规的装修公司都有保修期限的,只有等到合同约定的保修期限届满,装修公司才会给客户进行最终结算。按照行规,一般预留的5%的保证金就没想过要收回来,因为很多时候碰到的客户都会鸡蛋里面挑骨头的找毛病,为的就是少付些钱给装修公司,所以大家都对于尾款不怎么在意。你不用急,会有人来找你结算的!